关于责任协议书汇总七篇
在我们平凡的日常里，我们用到协议的地方越来越多，协议协调着人与人，人与事之间的关系。协议到底怎么写才合适呢？下面是小编精心整理的责任协议书7篇，欢迎阅读与收藏。
责任协议书 篇1甲方： 合肥宏伟建筑安装责任有限公司(下简称甲方)
乙方： 曹鹏飞 身份证：34212419721001491x(下简称乙方)
为了全面履行建设单位灵璧县房管局与承建甲方签订的施工合同，加强对工程项目的管理，明确委托与被委托双方责任，经平等协商，签订本工程目标责任书，共同执行：
一、建设项目概况
1. 建设项目名称： 灵璧县滨河花园
2. 建设地点： 安徽省灵璧县
3. 工期：按总包合同执行
4. 项目内容： 1#--10#住宅搂，地下室。土建、水电、消防、室外管网、道路、绿花等，视图范围内全部工程。18层，约10平方。
5.造价： 本工程土建依《安徽省建设工程量清单綜合单价》20xx定额，二类取费，不下浮。计价材料按宿州市信息价。人工按最新调差。
6.质量要求： 合格(以总包合同为准) 。 安全文明目标：杜绝重大伤亡等各种安全事故。 7开工日期： 20xx年10月18日至20xx年10月17日，工期总日历天730天。
二、工程责任目标
双方严格执行目标责任书，由乙方执行承建方与建设单位签订的工程施工合同，补充协议等文件中规定的工期、质量、安全文明施工等责任目标。设计变更，现场签证依总包合同为准按实结算。
三、承包方式：甲方授权乙方为本项目的执行项目负责人，乙方在甲方的授权下实施项目全方面管理，按项目部规定的经济责任目标自负盈亏。
四、承包价格：《安徽省建设工程量清单綜合单价》20xx定额及相关的配套文件等计价标准编制不下浮不让利。
五、工程结算款项的收支
1.工程款项统一由建设单位支付至甲方在灵璧所开的帐户上，杜绝乙方以任何形式从建设单位直接领取任何款项，建设单位支付工程款后的二天内甲方必须把工程款支付到乙方指定帐户。
2.工程款支付方式：乙方完成6栋6层框架封顶时甲方支付给乙方已完成工程量的75%。以后按月进度次月5号支付上月已完成工程量的75%。工程具备验收甲方支付给乙方已完成工程量的85%。验收合格审计完毕十五天内付至总工程量的97%。(验收及审计时间为60天，超过时间视作甲方认可并按付款日期支付) 。3%质保金一年后无质量问题十个工作日内付清。地下室部分及其它附属工程按月进度次月5号支付上月已完成工程量的75%。工程具备验收甲方支付给乙方已完成工程量的85%。验收合格审计完毕十五天内付至总工程量的97%。(验收及审计时间为90天超过时间视作甲方认可并按付款日期支付) 。3%质保金一年后无质量问题十个工作日内付清。
3.不经乙方同意甲方不得代扣工程款支付他人，乙方针对本项目签订的材料采购或劳务等合同或基于本项目对外产生的任何债务，在乙方不能按约定支付相应费用，给甲方造造成负面影响时，甲方有权从工程款中扣除相关费用来消除影响并支付材料或劳务等款项。
六、甲方的权利和义务
1.甲方的权利
(1)甲乙双方共同组建项目指挥部，甲方指派的项目经理等五大员工资由乙方支付，甲方对乙方的施工管理工作进行指导检查、监督、协调。
(2)在乙方违法、违反本责任书约定、不执行国家标准、不按规范进行施工管理的情況下甲方有权对乙方作出限期改正、停工、整改、罚款，责令调整项目管理人员等处罚。
(3)如乙方不服从甲方监督、管理，情节特别严重时，甲方有权采取措施并由乙方承担由此造成的一切损失。
2、甲方的义务
1.协助乙方开展各项工作以及把关选聘项目管理人员，主材甲方提供担保。
2.组织竣工验收，竣工决算和评优申报。
3.在工程竣工并通过相关部门验收，建设单位将工程款结淸后及时支付乙方应得工程款。
4.在施工合同确定的工程保修期内发生工程质量问题，保修期满且建设单位返还质量保修金至甲方帐户之后，返还质量保修金至乙方。
5甲方负责办理一切与工程相关的手续。
七、乙方的权利
代表甲方实施项目管理，全面履行责任书确定的全部内容，实施总包合同(除造价以外)的各项条款。2.根据甲方的授权，主持项目部全面工作。
3.在甲方审定的合格分包方名单中选择劳务队伍，但必须报甲方备案，对劳务分包，协作单位按施工合同约定的条件及相关规范进行管理，监督。
4.在施工合同约定的条件内进行物资采购，并对该行为的履行及后果和所采购的物资质量承担完全法律责任。
5.根据甲方授权，负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调。
6.上缴給甲方管理1%，税金由乙方支付。
2、乙方的义务
(1)遵守国家法律法规，执行国家及安徽省灵璧县现行的施工规范，标准及相关管理部门下发的针对工程建设与管理的文件及规定，接受甲方的监督与管理执行甲方相关管理执行甲方相关管理制度。
(2)负责工程施工所需资金的筹措皮风险控制，按要求支付工程施工所用的材料价款，农民工工资及与工程建设有关的所有费用，并对此承担全部法律责任。
(3)完成甲方与建设单位签订的施工合同中及本责任书规定的责任目标(工期、质量、安全文明施工及限价施工控制等) ，对未完成相应责任目标所造成的后果负全部责任。
(4)负责提供符合要求的技术经济资料处理项目部善后工作承担工程质量保修责任。
(5)与本工珵项目部工作的管理、技术、施工等人员签订劳动合同，承担用人单位的实际法律责任，按时足额交纳各种保险社保等费用。
(6)竣工资料按公司有关文件规定执行。
(7)该工程签定责任书时乙方应执行总包合同的履约责任条款，否则此合同无效。
(8)按甲方要求，无条件进场进行项目部建设，协助补办议标及主管单位备案等有关事宜。
八、违约责任
1、乙方未与工地人员签订劳动合同，不按期足额缴纳保险费用，支付工人工资的甲方接到反映或者投诉经调查属实的，根据情节轻重给以经济处罚。
2、乙方未能按照总承包合同确定的'期限完成施工任务的，除按总承包合同向建设单位承担违约责任外，甲方有权给予经济处罚。
3、乙方如出现下列情况时，应承担由此给甲方造成的一切损失，甲方有权根据情況给予乙方经济处罚。
1.未能全面履行本目标责任书第七条约定的义务管理混乱。
2.出现重大工程质量安全事故。
……此处隐藏2471个字……害。
3.4 乙方在接到甲方装车通知后第二天需到甲方处将中纤板余料及锯木灰全部装车，若出现未经甲方同意而停运或延期、因未装完余料及锯木灰而导致消防隐患的，乙方须支付人民币500元次（每月结账时支付）的违约金。
3.5 因乙方员工自身原因或乙方未尽到上述安全保障义务导致乙方员工在作业过程中遭受人身、财产损害的，乙方自行负责，不得将责任推卸至无过错的甲方。
3.6 乙方应自行为其员工购买相应的保险，以期更好的保护其员工的权益。
3.7 乙方若擅自解除合同中止合作，需付甲方违约金人民币10000元（大写：人民币壹万元整）。
4.本合同期限为签订之日起一年。
5.本协议内容系双方当事人真实意思之表示，不存在重大误解 、显失公平等情形。
6.该协议在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。如果双方不能协商一致时，向合同履行地法院（即甲方所在地人民法院）起诉。 （本合同以下无正文，仅为签字盖章页）
甲方：乙方：
授权人： 授权人：
日期：日期：
责任协议书 篇6甲方：中卫市沙坡头区镇罗镇镇北村 队郑国胜 乙方：中卫市沙坡头区柔远镇冯庄村 队吕×× 见证方：中卫市沙坡头区镇罗镇村队××× 为了妥善处理甲乙双方20xx年5月日午时分在卫青公路与冯庄路交叉路口发生的小轿车与摩托车相撞，致使甲方小轿车受损、乙方腿部受伤骨折住院治疗的交通事故，按照实际现场勘察，由交警队责任认定裁决：认定乙方负主要责任，占全部责任的成；甲方负次要责任，占全部责任的成。
介于甲方机车参加了全部责任保险，本着人道化的出发点处理问题，尽最大能力将甲乙双方的经济损失减少到最小程度。甲方通过各种途径进行变通，将交警队原认定的事故责任进行调整，调整结果为：甲方负主要责任，占全部责任的成；乙方负次要责任，占全部责任的成。以此来达到修好轿车、抚慰伤者、息事宁人的目的。但调整后的事故认定结果只适用于保险公司的理赔依据，对除此以外的任何事情无效，并且今后不作为任何法律依据和事故问题的依据使用。
为了避免今后发生纠纷，经甲乙双方和见证方三方达成以下协议，望共同信守，永远不得反悔。
一、乙方康复出院后，此事故裁决永久失效，乙方不以
此裁决向甲方提出任何条件和要求。
二、保险公司给予乙方的理赔，包含了甲方的赔偿，为一次终结性的赔偿，甲方不再另外进行赔偿；乙方进行的新型农村合作医疗报销归乙方所有；乙方不得另外向甲方索要赔偿；甲方有权拒绝乙方的任何无理要求。
三、乙方今后因腿部的其它伤病，甲方不承担任何赔偿责任和相应的医疗费用（包括二次手术及医疗费用）。
四、甲乙双方任何一方违约者，违约方应向对方支付违约金五万元（￥50000）.
五、甲乙双方及见证方不得将此事向外界宣泄，造成不良后果者责任自负。
六、此协议一式三份，甲乙双方及见证方各执一份，三方共同签字，自签字之日起有效。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
见证方：
年 月 日
责任协议书 篇7甲方：
乙方：
年 月 日，乙方在甲方承建的 室内装修工地，第一天上班搬运砖头过程中，不慎将该房屋2楼正在修建的围栏撞坏，并摔到1楼地板受伤，导致 。乙方受伤后，甲方及时派员将其送至 医院住院治疗，住院治疗费用及其他费用已由乙方全部承担。现乙方的治疗基本结束，伤情稳定。 年 月 日，经 鉴定，乙方的伤残等级为 。为妥善解决乙方受伤后的善后事宜，甲、乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，依据我国相关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，特达成以下协议，以资甲、乙双方信守执行。
一、从乙方受伤之日起至本协议签订之日止，乙方在 医院住院治疗期间所发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、住院伙食补助费、住宿费、营养费、护理费、交通费等各项费用共计元人民币（￥ 元），在本协议签订之前已由甲方全部付清。以后，乙方不得再以任何理由向甲方主张本协议签订前所发生的任何费用。
二、经甲、乙双方协商同意，甲方再向乙方一次性支付伤残待遇、解除劳动关系一次性医疗补助金和伤残就业补助金等依法应由甲方支付的全部费用（以下合并简称“一次性补助金”） 。上述一次性补助金 包括乙方的工资、一次性伤残补助金、 一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、大部分护理依赖生活护理费、停工留薪期待遇等应由甲方及其关联单位和个人应支付给乙方的全部费用。
三、乙方及其直系亲属与甲方正式签订本协议后3日内，甲方向乙方支付 ，乙方领取 后3日内，应当正式办理出院手续。乙方出院后3日内，甲方向乙方付清其余的 。乙方每次收到甲方支付的款项后，均应向甲方出具正式收据，并对本协议签订前甲方支付的其他全部费用予以正式书面确认。
四、乙方收到一次性补助金后，应当合理分配、处理，自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活、护理等费用。乙方分配、处理上述费用的方式由乙方自行决定，后果由乙方自行承担。
五、甲、乙双方签订本协议后，终止甲、乙双方的权利和责任。乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动关系、工伤等有关的事宜，向甲方及其关联单位和个人要求其他任何费用或承担任何责任。乙方自愿放弃就甲、乙双方解除劳动关系及工伤赔偿事宜所享有的一切仲裁、诉讼或上访等权利。
六、本协议为一次性补偿方案，甲、乙双方别无其他争议。乙方收取上述款项后，乙方与甲方及其关联单位和个人的相关争议或纠纷全部了结。乙方保证本人及其直系亲属均不得以任何理由和方式，再行向甲方及其关联单位和个人主张任何权利。
七、本协议签订后，任何一方违约，违约方应向守约方支付本协议项下涉及的赔付总金额百分之二十（20%）的违约金。如乙方违约乙方及其近亲属（保证人）应向甲方退还已经收取的全部赔付款项。
八、甲、乙双方一致同意，自本协议签订之日起，双方劳动关系正式解除。
九、本协议经甲方与乙方及其近亲属签字并按捺指印后即生效。 协议书一式四份，甲方执有三份，乙方执有一份。
甲方：
居民身份号码：
乙方：
居民身份号码：
乙方近亲属（保证人）：
居民身份号码：
签约日期：
签约地点：
